Número do contrato1227030/2021
Tipo do contratoTermo de Contrato
Tipo de ContrataçãoAdesão à ARP
Número do processo1227030
Data de assinatura30/12/2021
Data de publicação30/12/2021
Início da vigência30/12/2021
Fim da vigência30/12/2022
Status
Adjudicado
Valor inicialR$ 9.499.972,20
Valor atualR$ 9.499.972,20
Fornecedor
Razão Social: MODERNIZA 0 COOP DE TRAB SERV G E ACNPJ: 17.524.309/0001-83
Objeto
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS AQUI DEMANDADO E SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SEUS RESPECTIVOS ORGÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA, SOBRE O REGIME DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE TAREFAS CERTAS E DETERMINADAS, COM CRONOGRAMA, PRAZOS E QUANTIDADES DE PESSOAL PREVIAMENTE APROVADOS PELO MUNICÍPIO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE D'ARCA/AL
Compartilhar: